РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
а также строительных норм и правил (СНиП)
и образцов юридических документов







Главная страница библиотеки

ДОГОВОР ПОДРЯДА
(на выполнение подрядных работ)

г.___________________                            "___"___________200__г.

     ___________________________________________________________________
(наименование предприятия),  в дальнейшем  Заказчик, в  лице ___________
(должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________
(устава, доверенности), с одной стороны, и _____________________________
(наименование предприятия) в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании _________________________
(устава, доверенности),  с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

     I. Предмет договора
     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство
выполнить следующие виды работ:_________________________________________
________________________________________________________________________
     Работы выполняются из материалов __________________________________
(Заказчика или Подрядчика).
     1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение 1).

     II. Обязательства сторон
     2.1. Заказчик обязуется:
     - обеспечить Подрядчика следующими материалами:____________________
_______________________________________________________________________,
     - обеспечить  Подрядчику необходимые  условия для выполнения работ,
включающие в себя: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
     2.2. Подрядчик обязуется:
     - произвести указанные работы за свой риск;
     - обеспечить  Заказчику  беспрепятственный  доступ  к  работам  для
проверки хода и качества их исполнения;
     - обеспечить  сохранность  передаваемого  в  соответствии  с  п.2.1
имущества на весь период выполнения работ.

     III. Срок действия договора и порядок расчетов
     3.1. Договор  вступает в  действие с  момента  передачи  материалов
Подрядчику на  основании двухстороннего  акта сдачи-приемки  (Приложение
2).
     3.2. Срок исполнения: "___"_______20___г.
     3.3. Оплата  работ производится  в _____-дневный  срок с момента их
выполнения путем ____________________________ (указать способ расчетов).
     3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________
рублей.

     IV. Ответственность сторон
     4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств
стороны несут  ответственность в  соответствии с действующим гражданским
законодательством.
     4.2. За  просрочку исполнения  работ Подрядчик уплачивает Заказчику
пени в  размере  ______  от  сметной  стоимости  работ  за  каждый  день
просрочки, но не более общей стоимости работ.
     4.3. При  досрочном  одностороннем  расторжении  договора  виновная
сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ руб.,
не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.
     4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

     V. Особые условия
     5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний
акт сдачи-приемки работ (Приложение 3).
     5.2.   По    окончании   работ    неиспользованные   материалы    и
предоставленное в  соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику
в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.
     5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его
частью.
     5.4. Во  всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре,
стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.
     Адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчик                      Подрядчик
____________________          _____________________
____________________          _____________________

Заказчик                      Подрядчик

   М.П.                          М.П.

________________________________________________________________________

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

     Договор подряда является наряду с договором купли-продажи, поставки
и аренды самым распространенным в хозяйственной практике.
     Данный договор используется практически в любой сфере хозяйственной
деятельности.
     Основы гражданского  законодательства Союза  ССР и республик, кроме
указанной  разновидности   договора    подряда  предусматривают  договор
подряда о  выполнении научно-исследовательских  и опытно-конструкторских
работ (ст.97).
     Особо следует  оговорить последнюю  разновидность договора подряда.
Правовой   режим    результатов   НИОКР    не   определен    действующим
законодательством. Не  нашел он  регламентации и в Положении о договорах
на  создание   (передачу)  научно-технической   продукции,  утвержденном
постановлением ГКНТ  СССР от  20__ноября 1987 г. N435. В нем указывается,
что этот  вопрос относится  к сфере договорного регулирования и решается
по усмотрению сторон.
     Для исполнения  подрядного договора  подрядчик  вправе  привлечь  к
исполнению  договора   других  лиц   (субподрядчиков),   отвечая   перед
заказчиком за  результаты их  работ. В  этом случае  подрядчик выступает
перед  заказчиком   в  качестве   генерального   подрядчика,   а   перед
субподрядчиком - в качестве заказчика.
     Ниже приводятся комментарии к отдельным пунктам договора:
     Условия договора  в зависимости  от вида  производимых работ  могут
включать в  себя: предоставление  утепленного помещения,  горячей  воды,
душевых, электроэнергии, инструмента, складских помещений и др.
     Возможно включение иных обязательств по соглашению сторон.
     Оплата  производится   после  сдачи   всей  работы,  если  иное  не
установлено договором.
     П.4.1 -  в соответствии  со ст.218  ГК РСФСР  в случае неисполнения
Подрядчиком своих  обязательств,  Заказчик  вправе  выполнить  указанные
работы за  счет Подрядчика, либо требовать возмещения убытков. Ст.220__ГК
устанавливает  обязанность   Подрядчика  в   случае   неисполнения   или
ненадлежащего исполнения  своих обязательств возместить заказчику убытки
и определяет  содержания понятия  "убытки" (ч.2). Возмещение подрядчиком
убытков  (ст.221)   не  освобождает   Подрядчика  от   исполнения  своих
обязательств  в   натуре.  Условия   ответственности   за   неисполнение
обязательств сторон определяются в ст.225-227 ГК РСФСР.
     Понятие неустойки  определено в ст.187 ГК РСФСР. Штрафная неустойка
(ч.2 ст.189) допускает взыскание убытков в полной сумме сверх неустойки.
По соглашению  сторон возможно  установление альтернативной или зачетной
неустойки.
     Следует также  учитывать, что  риск случайной  гибели или случайной
порчи материалов,  в соответствии  со ст.357  ГК РСФСР,  несет  сторона,
предоставляющая материал.


  

Главная страница библиотеки