РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
а также строительных норм и правил (СНиП)
и образцов юридических документов
Произвольная ссылка:
г. ____________________ "____" _____________ 199 __ г.
__________________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", и
_____________________________________________________________________,
(наименование предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании ____________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2
настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: ________________
_____________________________________________________________________,
(указать, какая работа должна быть выполнена)
именуемую в дальнейшем "Работа".
Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до "___"
__________ 199 __ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия,
предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы.
1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими
инструментами.
1.4. Срок выполнения работ с "____" ___________________ 199 ____ г. до "___"
________________ 199 ___ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы
досрочно.
1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы
Заказчиком или его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
2.1.3. Передать результат Работы Заказчику.
2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора,
ухудшившее качество Работы, в течение __________ дней.
2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3 настоящего
договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение ________ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании
Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять
результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы,
или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _______
дней с момента приемки результатов Работы.
2.4. 3аказчик имеет право:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы,
уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере _______________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере ______________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Цена настоящего договора составляет: _________________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления
средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего договора,
Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____% от суммы договора и пеню из расчета
____% от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются
в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств
или устранения нарушений.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в ________________
_____________________________________________________________________
(указать наименование и местонахождение
_____________________________________________________________________
третейского, арбитражного или народного суда,
_____________________________________________________________________.
выбранного сторонами для разрешения споров)
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую
часть.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик __________________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик ________________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подписи и печати сторон
Заказчик _________________________________
(подпись и печать)
Подрядчик _______________________________
(подпись и печать)