РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
а также строительных норм и правил (СНиП)
и образцов юридических документов







Главная страница библиотеки

               Исковое заявление по преддоговорному спору.


___________________________________________________________________________
:                                   :                                      :
: Реквизиты Подрядчика              :  В Государственный Арбитраж          :
: ( вышестоящий орган,              :  РСФСР ( адрес )                     :
: наименование строительной         :                                      :
: организации,                      :  Истец:___________________________   :
: почтовый адрес,                   :          (наименование Подрядчика)   :
: телефон)                          :  _________________________________   :
:                                   :  почтовый адрес, расчетный           :
: Дата, исходящий N                 :  счет N ____________________         :
:                                   :  в ____________________ отделении    :
:                                   :  Промстройбанка                      :
:                                   :                                      :
:                                   :  Ответчик:________________________   :
:                                   :              (наименование органи-   :
:                                   :  _________________________________   :
:                                   :         зации Заказчика)             :
:                                   :                                      :
:                                   :  почтовый адрес, расчетный           :
:                                   :  счет N ____________________         :
:                                   :  в ____________________ отделении    :
:                                   :  Промстройбанка                      :
:                                   :                                      :
:___________________________________:______________________________________:


                             Исковое заявление
                          по преддоговорному спору
                     (сумма договора ___________рублей)


    При заключении нами договора на строительство (техническое  перевооруже-
ние, реконструкцию  и т.п.) от "_____"______________20____г.  с _____________
(наименование организации Заказчика) между сторонами возник спор по содержа-
нию Особых условий к договору. В процессе совместного рассмотрения возникших
разногласий "____"______________20_____г.  стороны к соглашению по содержанию
пункта 3 абзаца 2 Особых условий  к договору не пришли.
    Нами была предложена следующая редакция этого  пункта:  "В  случае  неп-
редставления измененной рабочей документации в установленный срок,  Заказчик
уплачивает штраф в  размере  _____________________  рублей  за  каждый  день
просрочки".
    Заказчик _________________________ (наименование организации  Заказчика)
предлагает установить  за  нарушение  срока представления измененной рабочей
документации штраф в размере _____________________  рублей  за  каждый  день
просрочки.
    Просим на основании пункта 32 Правил о договорах подряда на  капитальное
строительство, предусматривающего  обязанность  Заказчика уплачивать штраф в
размере _______________ рублей за каждый день просрочки, принять пункт 3 аб-
зац 2  Особых условий к договору N _____________ от"____"___________20_____г.
в нашей редакции.


    Приложение:

    1. Копия  договора  на  строительство  ___________________ (наименование
объекта) от "_____"________________20_____г.
    2. Копия особых условий к договору N _______ от "____"__________20_____г.
    3. Копия протокола разногласий по особым условиям к договору N  ________
от  "____"__________20_____г.
    4. Копия препроводительного письма от "____"__________20_____г.
    5. Конверт,   в    котором    было    получено   письмо   Ответчика   от
"____"_______20___г. со штемпелем почтового отделения от "___"_______20_____г.
    6. Копия протокола согласования разногласий от  "_____"__________20____г.
по особым условиям к  договору N ________ от "____"__________20_____г.
    7. Почтовая квитанция от "____"__________20_____г.  об отправке Ответчику
копии заявления в Госарбитраж.
    8. Платежное поручение от "____"__________20____г. N______________ на уп-
лату госпошлины.


    Подрядчик
    (должность, ф.и.о.
    руководителя)
                                       (подпись)

  

Главная страница библиотеки